• 首页
  • 学习法律
  • 找律师
  • 法律咨询
  • 咨询热线:400-676-8333
  • 手机彩票人工计划微信群-pk10计划稳定免费版_北京pk前三独胆计划_pk106码计划怎么看网

  现实生活中的建设工程项目往往因为工程所需时间较长,还有许多外在的因素,所以需要签订一份建筑施工合同来明确好双方的责任和义务,也可以对签证结合索赔事宜进行约定。签证和索赔是施工企业降低成本的有效手段。那么工程签证和索赔的区别是什么?下文彩票人工计划微信群-pk10计划稳定免费版_北京pk前三独胆计划_pk106码计划怎么看网小编为您整理了一些相关资料,以供参考。

  一、工程签证和索赔的区别

  1、工程签证是双方协商一致的结果,是双方法律行为;而工程索赔并非双方协商一致的结果,仅是单方主张权利的表示,是单方行为。

  2、工程签证涉及的利益已经确定,可直接作为工程结算的凭据。而工程索赔涉及的利益尚待确定,是一种期待权益。工程索赔款与签证后拖欠不付的拖欠款的性质不同,其是否应当支付尚待确定。

  3、工程签证是工程施工过程中的例行工作,一般不依赖于证据。而工程索赔要求未获确认的权利主张,必须依赖证据。

工程签证和索赔的区别

  二、如何约定工程签证和索赔事宜

  1、有权签证或签收的人。最好将名字、职位、联系方式写上,实践中可能会区分签证金额的大小而约定不同权限的人。

  2、签证索赔文件的送达方式。如约定邮寄地址或约定对方拒签时,邮寄至指定地址即视为送达。

  3、签证与索赔的办理时限及法律后果。如约定承包人在签证索赔事件发生后多长时间内办理签证或索赔,否则视为承包人放弃权利;如约定发包人在多长时间内给予答复,否则视为认可承包人的主张。

  4、签证与索赔的文件内容。如约定必须采用发包人制定的格式文本。如《xx市政府投资项目工程签证管理暂行办法》规定,工程签证单应规范填写,否则视为无效签证。

  三、工程签证与工程索赔的转化

  工程签证具体又分为经济签证、技术签证、工期签证、隐蔽签证等,其中不涉及合同价款和工期变更的技术签证一般并无转化为索赔的必要和可能,故下文对工程签证与工程索赔的相互转化分析中,不包括前述技术签证。

  1、对于未发生或未履行完毕的事项,工程签证与工程索赔无关,如承发包双方在施工前所进行的签证,应属补充协议,并不涉及工程索赔的问题。

  2、对于已发生或履行完毕的事项,需分情况讨论。因现实中多为承包人向发包人提出签证申请,故下述第(3)项至第(7)项以承包人提出索赔为例进行分析:

  (1)工程签证对提出期限未作必要限制的,只要一方在合理期限内提出签证申请,则进入签证

  审批程序。上述合理期限应从签证事件发生的当时起算,避免因签证事件的相关证 据无法获取而损害签证双方的合法权益。

  (2)工程签证要求在适当期限提出的,若一方逾期未提出相应的签证要求,则无法再主张签证;如果在索赔期限内,则可转化为工程索赔。

  (3)承包人在合理期限内向发包人提出签证申请的,发包人明确表示认可且签证要件齐全、形式合法的,为有效签证,作为主合同的补充,直接成为工程款支付的依据。

  (4)承包人在合理期限内向发包人提出签证申请而发包人未予答复或迟延答复的,若合同对发包人审核签证的期限有明确约定,且约定了如发包人逾期未答复或迟延答复即视为同意该签证的,则该签证申请即转化为有效的签证。

  (5)承包人在合理期限内向发包人提出签证申请的,发包人若表示只认可该申请的一部分,如只认可亊实,但不认可价款的,就认可部分达成的签证为有效签证。承包人可就发包人不认可的部分在合理期限内提出工程索赔。

  (6)承包人在合理期限内向发包人提出签证申请,签证主体或内容不适格的,如现场签证一般需要业主、监理、施工单位三方共同签字,现场签证的内容也应该具体明确、便于计量。

  (7)承包人在合理期限内向发包人提出签证中请的,发包人在合同约定期限内明确表示不予认可的,签证无法达成。承包人可就此在合理期限内提出索陪。

  以上就是彩票人工计划微信群-pk10计划稳定免费版_北京pk前三独胆计划_pk106码计划怎么看网小编为大家整理的关于工程签证和索赔的区别的相关资料。小编在此温馨提醒大家,在签订建设工程施工合同时,需要对有权签证或签收的人、签证索赔文件的送达方式、签证与索赔的办理时限及法律后果、签证与索赔的文件内容等等进行约定。

该内容对我帮助 赞一个

转发给有需要的朋友

推荐阅读

相关问答

  • Q我姐姐想离婚,请问起诉离婚和协议离婚的区别是什么?

    A"你好,协议离婚仅指当事人双方协商并自愿达成离婚协议,向所在辖区的民政机关,提出协议离婚申请。要求如下:1、一般需要结婚登记证、照片、协议离婚书等。2、要求所达成的协议事项有:子女抚养、财产分割等。如果仅就子女抚养做了符合法律规定的要求,财产部分也可另行解决或者诉讼分割。3、民政机关发给离婚证,夫妻关系消灭。4、该《离婚证》效力既定,无待定之谈。如果一方反悔或者质疑该离婚证向人民法院起诉的,人民法院不予受理并驳回。5、如果一方对协议中子女抚养、财产等反悔的,人民法院不予受理。但可以以协议内容,向人民法院提出变更或分割诉讼。 诉讼离婚是当事人协议离婚不能(成),或者子女抚养、财产分割等达不成离婚协议的,任何一方或双方可到被告所在地管辖人民法院提出离婚诉讼。要求如下:1、在离婚诉讼的过程中,当事人也可自行达成协议,人民法院应当调解,并制作调解书。因此这里并不叫做“法院达成的调解协议离婚”,而必须是:人民法院民事调解书,与人民法院的民事判决书具有同等的法律效力。2、协议或者调解不成的,人民法院依法判决。 针对以上回复如果您还有其他疑问,可以直接拨打我的咨询电话,会给您更详尽的解决建议。"

    回复时间:2019-04-10 16:05 6个回复

  • Q但没有通知我本人。但我认为他没有尽到管理人的通知义务。我可以拒绝他的请求吗?

    A通知义务属于程序瑕疵,建议可以协商处理,从法律上航空公司有权提出请求。

    回复时间:2019-03-27 18:25 5个回复

  • Q有相关营业执照和税务登记。现在面临拆迁,有没有营业执照有区别吗?

    A可以具体咨询一下当地工商.

    回复时间:2019-02-19 07:51 1个回复

  • Q不动产权证书跟农村集体不动产权证书有什么区别?

    A不动产证上 除了权利人共有情况坐落位置等原来房产证内容外 还增加了镭射区不动产单元号使用期限等内容。 土地证记载了土地的归属以及土地的用途 土地只是不动产的一种形式。 《中华人民共和国不动产权证》 简称《不动产证》。在颁布的《不动产登记暂行条例》中显示 我国将建立不动产统一登记制度。目的是整合部门职责减少多头管理 方便企业和群众。该《条例》表明 集体土地所有权房屋等建筑物森林林木所有权海域使用权等等都应依照《条例》进行不动产权利的统一登记。因此 房产证土地证的“双证合一”也就是其中的变化之一。

    回复时间:2019-02-17 21:01 2个回复

  • Q50年产权的房子和70年产权的房子有什么区别

    A51年产权住宅与普通住宅项目的不同 主要以下五点主要区别:一未来使用费用不确定。前者如按公建用途规定 其水电暖等使用费用都将采取商用价格。所以 对于购房者应该在购房时询问清楚。目前 开发商大多在前期开发中采取相应的补救措施 能按民用价格缴纳。二相关税费的差异。普通住宅项目初次购买和未来转让时契税为15% 而51年产权的住宅 其契税按3%缴纳。三贷款条件的限制。购买此类房屋大多不能申请公积金贷款 但是也有少数项目在开发商的努力下能够办到。另51年产权或者41年产权的住宅 如采用银行贷款的方式 只能得到五成或六成按揭。四建设标准不同。如果按照公建相关要求 前者的人防和消防等建设标准较高 对开发商而言 成本将提高 但对购房者的使用影响不大。五设计导向不同。公建物业受朝向采光进深等限制较少 而普通住宅的要求较高。核心区的公寓由于未来居住者多为暂居 对于朝向采光关注度较低 而立水桥区域的公寓 开发商大多能考虑未来居住需求 按照住宅标准进行设计。扩展资料: 房屋建筑产权的归属年限 包括:民用住宅建筑 商用建筑 工业用建筑。按建筑用类型有所不同 一般民用住宅建筑权属年限为71年 商用房屋建筑权属年限为41年。目前 我们所说的房屋产权大致分为:1)住宅用地 产权年限是71年;2)综合用地 产权年限是51年;3)商业用地 产权年限是41年。

    回复时间:2019-02-17 12:41 1个回复

我是公众
关注【遇事彩票人工计划微信群-pk10计划稳定免费版_北京pk前三独胆计划_pk106码计划怎么看】
法律咨询有法律问题?直接发布咨询(不限时间,律师在线,有问必答)
我是律师
免费营销诊断
加盟热线400-678-6088 (周一至周日 8:30-21:00)
关于彩票人工计划微信群-pk10计划稳定免费版_北京pk前三独胆计划_pk106码计划怎么看网

彩票人工计划微信群-pk10计划稳定免费版_北京pk前三独胆计划_pk106码计划怎么看网,中国大型的法律服务平台,最早的法律咨询网站,能够为广大用户提供在线免费法律咨询服务。
CopyRight@2003-2019 findlaw.cn ALL Rights Reservrd 版权所有 广州网律互联网科技有限公司

违法和不良信息举报电话:400-0993-290 举报邮箱:ls@ls.cn